冠领律师代理安徽淮安建设工程施工合同纠纷案胜诉

　　胜诉公告：由北京冠领律师事务所主任周旭亮、执行主任任战敏督导，朱维维律师代理的安徽淮安建设工程施工合同纠纷案，经由安徽省某县人民法院审理，作出《民事判决书》，判决被告一限期给付原告（委托人）工程款444.7万元及利息，被告二对上述债务负连带清偿责任。

　　2021年9月，鸿光公司承包了安徽阜阳一家酒店的装饰设计工程，施工完毕后，发包人远航公司尚拖欠444.7万元工程款迟迟未结清。鸿光公司多次催讨无果后，委托了北京冠领（上海）律师事务所律师向法院起诉维权。经过冠领律师的努力，2024年4月，法院作出判决：远航公司限期给付鸿光公司工程款444.7万元及利息，远航公司的唯一股东鹏飞公司对上述债务负连带清偿责任。

　　2021年9月，鸿光公司与远航公司签订了《酒店室内装饰分包工程合同》及《建设工程设计合同》，约定由鸿光公司进行酒店的装饰设计及工程施工，总价为1258万元。在施工过程中，远航公司要求增加了部分工程项目，鸿光公司也一一建设完毕。

　　2022年5月，鸿光公司施工完毕并交接了施工现场，不过由于其他施工方的工程项目发生问题，比如酒店外立面玻璃幕墙延期安装、电梯故障、渗水、漏水等，导致远航公司直到2022年6月方才签署了《工程竣工验收报告》，验收结论为竣工验收合格。次月，酒店开始对外经营。

　　合同义务履行完毕后，鸿光公司便根据《进度款支付申请表》要求远航公司支付剩余工程款，包括根据施工合同未结清的款项及增加施工的工程款，共计444.7万元。谁知此时远航公司开始找各种理由不配合办理结算文件交接，也未结清工程进度款。鸿光公司多次催讨无果后，委派代表来到北京冠领（上海）律师事务所寻求帮助。冠领律所经过研判接受了委托，委派朱维维律师承办此案。

　　冠领律师介入案件后，经调查得知远航公司系法人独资公司，唯一股东为鹏飞公司，为了最大可能帮助鸿光公司挽回损失，冠领律师以远航公司、鹏飞公司为被告，代理鸿光公司向法院提起诉讼。

　　在诉讼过程中，远航公司辩称：鸿光公司并未按时交付装饰设计成果，该部分设计费及奖励费用应从工程总价中扣除，且远航公司在对工程进行验收时，发现了卫生间不锈钢把手粗糙等十九项问题，存在工程瑕疵，理应扣除相应工程款。

　　对此，冠领律师反驳指出：远航公司并未提交能够证明鸿光公司没有按时交付成果的证据。该工程已经双方及监理机构验收合格，且即便工程存在瑕疵，因该工程还未超出保修期，可通过维修处理，且后续维修事项、维修费用与工程款之间不存在关联性。故远航公司要求扣除相应款项的主张没有事实依据。

　　冠领律师还提出：远航公司应按照合同约定期限给付工程款，因其延迟履行合同义务，根据法律规定，还应支付迟延给付利息。远航公司系鹏飞公司独自设立的子公司，且两公司的高级管理人员多人相同，无法证明远航公司的财产独立于鹏飞公司，根据《公司法》第64条规定，鹏飞公司应对远航公司的债务承担连带清偿责任。

　　法院经过审理后采纳了冠领律师的意见，判决远航公司限期给付鸿光公司工程款444.7万元及利息，鹏飞公司对上述债务负连带清偿责任。

　　本案中，冠领律师以丰富的实践经验和能力成功地维护了鸿光公司的合法权益。通过深入挖掘案件细节，全面了解情况，制定周密策略，展开有力的代理。此案还为广大工程建设领域的从业者敲响了警钟：在被拖欠工程款时要尽早寻求法律帮助，通过法律措施，可以在纠纷发生时更好地维护自己的权益。（文中除代理律师外，当事人及公司均为化名）

　　撰稿人：谷楠

　　审稿人：段光平